甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
乙双方本着互利互惠的原则经过友好协商,特将乙方进行室内设计。经双方协商一致,签订本合同。
本合同依据下列文件签订:
1.《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
2.国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
工程名称:
工程地点:
工程设计(内容详见附表)及现场设计图指导:
1.电路系统:普通灯光照明、装饰灯具照明及其相应配电系统(不
2.含动力线路设计)。
3.给排水系统:相应室内给排水图。
4.室内装饰:平面施工图、天花施工图、立面施工图,
5.相应节点大样施工图,家私选型、配画、装饰布艺、工艺品及室内绿化点缀选型建议。
6.入门正面及园林方案设计。
7.材料分析表。
五、设计周期:年月日-----年月日(共天)
六、现场设计图指导时间:开工至完工,工期内每星期两天到现场进行设计图实施指导。
七、甲、乙双方责任:
甲方:
本合同一经签订,甲方应在2日内负责向乙方提供本工程之相应原土建建筑平面、立面、剖面及结构施工图一份;提供原设计建筑给排水系统、消防系统、空调系统、供电系统(强、弱电)及有关数据。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,乙方按本合同规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过5天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
甲方应该按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费及现场设计图指导费,每逾期支付一天,应承担应支付金额2‰的逾期违约金。逾期超过3天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。乙方收到甲方首付款,即日开始设计工作,并开始设计周期。如甲方未按约定的金额及时间付首期款,乙方设计周期顺延、设计工作暂停,直至甲方按本合同规定金额和时间付与乙方相应款项。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目缓建,甲方均应支付应付的设计费。甲方要求乙方在合同规定时间前提交设计文件时,甲方应支付赶工费。甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便。
甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。乙方:
按合同约定的设计范围及国家相关设计规范进行设计,并按本合同约定的设计时间及份数向甲方提供设计文件。
设计施工图完成后,向甲方提供三套设计施工图。
由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的2‰ 。
合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方首付金。
乙方按合同规定时限交付设计文件三个月内项目开始施工,负责按甲方及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费。
乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况、甲方有权索赔。
八、设计费用、现场设计图指导费用及付款方式:
1、面积:平方;备注:;
2、总费用共人民币(大写):;
小写:(设计费用包括3套A3幅面施工图,如需增加出图套数或其它需求,则费用另行协商)。
A、设计费共计元。
1、甲方委托乙方进行设计,
2、设计合同
3、签订,
4、即日甲方支付乙方设计费全额的30%,
5、即元设计费。
6、乙方按本合同
7、约定的设计内容完成设计施工图,
8、即日甲方支付乙方设计费全额的30%,
9、即元设计费。
10、双方各项设计技术交底完成,
11、交付全套施工图纸,
12、甲方即时支付乙方设计费全额的40%,
13、即元设计费。
B、现场设计图指导费共计元。
1、施工队进场,设计技术指导人员进场指导,甲方即日支付现场设计图指导费全额的50%,即元现场设计图指导费。
2、施工及现场设计图指导工作进行至本合同原定计划周期一半时,甲方即日支付乙方现场设计图指导费全额的30%,即元。
3、工程竣工,验收完毕,设计人同现场技术指导工作完成,甲方即日支付指导费全额的20%,即元现场设计图指导费。
九、其他:
由乙方派驻甲方指导现场设计师的交通、食、宿费用由甲方承担,即时报销解决。乙方应按合同进度完成合同。如在平面、天花图完成之前(年月日)甲方提出设计变更,乙方有权提出延长设计时间。如在此之后甲方提出设计变更,甲方应按补充设计另外付与乙方设计费用并延长设计时间。
本工程项目中,建筑材料、设备的加工订货,甲方要求乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用由甲方承担。
甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
由于不可抗力因素致使本合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具同等效力。本合同正本贰份,甲乙双方各持壹份;副本肆份,甲乙双方各持贰份,正、副文本均具有同等法律效力。
10、本合同未尽事宜,甲乙双方应协商解决。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
甲方:
_______年_________月________日
乙方:
_______年_________月________日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容